Zmluva na dodávku vzorky stavebných materiálov dokončená. Zmluva na dodávku stavebného materiálu

Zmluva o predaji stavebného materiálu

Každý produkt je predmetom predaja a nákupu, či už ide o nehnuteľnosť, vozidlo alebo akékoľvek materiály. V tomto článku navrhujeme stiahnuť si formulár zmluvy o predaji stavebného materiálu, na základe ktorej kupujúci zaplatí za stavebný materiál predávajúcemu a ten ich obratom prevedie na kupujúceho. Vzor zmluvy si môžete zadarmo stiahnuť z odkazu na konci článku vo formáte word.

Aby forma zmluvy poskytovala záruky obom stranám, musí byť správne vykonaná. Ako správne vypracovať zmluvnú dohodu, aké položky je potrebné zahrnúť do dokumentu pri nákupe a predaji stavebných materiálov, budeme analyzovať v článku nižšie.

Formulár uvedený na konci článku je možné použiť nielen na predaj stavebného materiálu, ale aj na predaj akýchkoľvek inventárnych položiek (zásob a materiálu).

Poznámka! Na stránke si môžete stiahnuť aj ďalšie vzory kúpnej zmluvy: zvieratá - stiahnuť. lodný motor - na stiahnutie. vybavenie - vzor na stiahnutie.

Účastníkmi zmluvy môžu byť fyzické aj právnické osoby. Formulár musí obsahovať údaje o oboch stranách.

Okrem toho bude kúpna zmluva platná len vtedy, ak bude v nej uvedený dátum a miesto uzavretia.

Zmluvná zmluva je vyhotovená minimálne v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán, v jednoduchej písomnej forme.

Podstatnou podmienkou zmluvy o predaji stavebného materiálu je predmet zmluvy, jeho cena.

Predmetom sú inventárne položky, v tomto prípade stavebný materiál. Musia byť starostlivo opísané, uviesť značku, vlastnosti, charakteristické črty. Popis hmotného majetku možno uviesť v špecifikácii k formuláru zmluvy, ak je rozsah predávaného materiálu značne široký.

O cene materiálu sa zmluvné strany dohadujú, špecifikácia spravidla obsahuje zoznam hmotného majetku, jeho množstvo, cenu za jednotku, celkovú cenu každej položky a celkovú sumu podľa zmluvy.

Spolu s čiastkou by sa mal predpísať postup na vyrovnanie medzi stranami: typ vyrovnania (hotovostné, bezhotovostné), možnosť platby vopred, platobné podmienky.

Predpísaný je aj postup pri prevode tovaru a materiálu od predávajúceho ku kupujúcemu.

Každá kúpna zmluva musí zahŕňať zodpovednosť zmluvných strán, zvyčajne predpisuje výšku úroku, ktorý sa uplatňuje v prípade nedodržania podmienok zmluvnej dohody.

Poslednými bodmi sú úkony v prípade situácií vyššej moci, ako aj postup pri riešení prípadných sporov.

Vypracovaný formulár zmluvy o kúpe a predaji stavebného materiálu podlieha podpisu oboma zmluvnými stranami spolu so špecifikáciou.

Nižšie ponúkame na stiahnutie vzorový dokument z nižšie uvedeného odkazu.

Vzor zmluvy o predaji stavebného materiálu si môžete stiahnuť tu.

Nákup a predaj inventárnych položiek sa uskutočňuje na základe kúpno-predajnej zmluvy, ktorej prílohou je spravidla špecifikácia so zoznamom predávaného materiálu. Vzorový formulár zmluvy o predaji stavebného materiálu si môžete stiahnuť z odkazu v spodnej časti článku.

Chvíľka pozornosti! Na našej webovej stránke si môžete stiahnuť ďalšie vzory kúpnej zmluvy, napríklad zvieratá - stiahnite si vzor. lodný motor - na stiahnutie. vybavenie - vzorka. tovar - stiahnite si vzorku. Kompletný zoznam dokumentov nájdete v sekcii DOHODY.

Vzor vyplnenia zmluvy o predaji stavebného materiálu

Štandardný formulár zmluvy o predaji stavebného materiálu musí obsahovať tieto náležitosti:

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach – po jednom pre každú zo zmluvných strán. Nižšie je uvedený vzor transakcie pri predaji stavebného materiálu, tento vzor je možné použiť aj pri predaji akéhokoľvek druhu skladových položiek (zásob a materiálu) zmenou údajov vo formulári zmluvy na požadované.

Stiahnite si vzor zmluvy o predaji stavebného materiálu - odkaz.

Zmluva o predaji stavebného materiálu

ZMLUVA O KÚPE A PREDAJI STAVEBNÉHO MATERIÁLU

do tváre. konajúc na základe. ďalej len „Predávajúci“ na jednej strane a gr. sériové číslo pasu. Nie vydané. s bydliskom na adrese. ďalej len „Kupujúci“, na druhej strane, ďalej len „Zmluvné strany“, uzavreli túto zmluvu, ďalej len „Zmluva“, takto:

1. PREDMET DOHODY

1.1. Predávajúci predáva a kupujúci nakupuje stavebný materiál v rozsahu a za ceny uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

2. DOHODNUTÁ VÝŠKA A PLATOBNÝ POSTUP

2.1. Suma tejto dohody je Rs.

2.2. Všetky vyrovnania medzi stranami sa uskutočňujú iba v hotovosti.

2.3. Kalkulácie sú realizované s % predplatením tovaru Kupujúcim vkladom zmluvnej sumy do pokladne Predávajúceho do dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.

2.3. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie (útržok objednávky) alebo iný doklad o zaplatení tovaru po uhradení zmluvnej sumy do pokladne predávajúceho.

3. DOBA TRVANIA ZMLUVY

3.1 Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu.

3.2 Predávajúci dodá kupujúcemu stavebné materiály uvedené v prílohe č.1 k tejto zmluve do dní odo dňa zaplatenia tovaru kupujúcim.

4. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN

4.1. Zmluvné strany sú zodpovedné za neplnenie a za nesprávne plnenie tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a touto dohodou.

4.2. Za omeškanie s dodávkou stavebného materiálu uvedeného v Prílohe č.1 tejto zmluvy zaplatí Predávajúci Kupujúcemu pokutu vo výške % zo zmluvnej sumy a penále vo výške % zo zmluvnej sumy za každý deň. omeškania.

4.3. V prípade nedodania stavebného materiálu uvedeného v Prílohe č.1 k tejto zmluve Predávajúci Kupujúcemu vráti sumu podľa dohody a uhradí Kupujúcemu straty, ktoré vzniknú v súvislosti s infláciou vo výške % ročne výšku dohody.

4.4. Za omeškanie s platbou zaplatí Kupujúci Predávajúcemu penále vo výške % zo zmluvnej sumy a penále vo výške % zo zmluvnej sumy za každý deň omeškania.

4.5. Pri dodávke nekvalitných stavebných materiálov má Kupujúci právo požadovať v rámci.

5. SILA

5.1. Zmluvné strany sú oslobodené od čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak toto nesplnenie bolo dôsledkom okolností vyššej moci, ktoré nastali po uzavretí tejto Zmluvy v dôsledku mimoriadnych udalostí, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť primeraným spôsobom. Opatrenia. Udalosti vyššej moci zahŕňajú udalosti, ktoré účastník nemôže ovplyvniť a za ktoré nenesie zodpovednosť, ako je zemetrasenie, povodeň, požiar, ako aj štrajk, vládne nariadenia alebo nariadenia orgánov verejnej moci.

5.2. Strana odvolávajúca sa na okolnosti vyššej moci je povinná bezodkladne písomne ​​informovať druhú stranu o vzniku takýchto okolností a na požiadanie druhej zmluvnej strany je potrebné predložiť osvedčujúci doklad. Informácia musí obsahovať údaje o povahe okolností, o posúdení ich vplyvu na plnenie záväzkov zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy ao lehote na splnenie záväzkov.

5.3. Strana, ktorá z dôvodu vyššej moci nie je schopná plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, vynaloží maximálne úsilie, aby v súlade s ustanoveniami zmluvy čo najskôr nahradila následky neplnenia záväzkov.

6. RIEŠENIE SPOROV

6.1 Všetky spory a nezhody, ktoré môžu vzniknúť počas vykonávania tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešené rokovaním.

6.2 Ak nie je možné vyriešiť spory rokovaním, zmluvné strany ich predložia na posúdenie rozhodcovskému súdu. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, sa strany riadia platnou legislatívou Ruskej federácie. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, po jednom pre každú zmluvnú stranu, a má rovnakú právnu silu.

7. PRÁVNE ADRESY A BANKOVÉ ÚDAJE STRÁN

Predajca Jur. adresa: Poštová adresa: DIČ: KPP: Banka: Zúčtovanie/účet: Korektúra/účet: BIC:

Zanechajte komentár k dokumentu

Tu môžete zanechať komentár k dokumentu Zmluva o predaji stavebného materiálu, ako aj klásť otázky. s tým spojené.

Ak chcete zanechať komentár s hodnotením. potom musíte ohodnotiť dokument v hornej časti stránky

Pripomienky k dokumentu Zmluva o predaji stavebného materiálu

Nemôžete nájsť dokument?

Po pridaní žiadosti náš právnik-manažér skontroluje dostupnosť tohto vzoru zmluvy v našej databáze. A v prípade jeho absencie ho určite doplní a upozorní vás na to e-mailom.

Zmluva o predaji stavebného materiálu

Domov Zmluvné právo Zmluva o predaji stavebného materiálu

Pri obchodoch na predaj stavebného materiálu je medzi zmluvnými stranami podpísaná zmluva, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje previesť stavebné materiály kupujúcemu za vopred stanovenú cenu. Nižšie vám ponúkame zoznam hlavných bodov, ktoré by mala táto zmluva obsahovať. Okrem toho si tu môžete stiahnuť štandardný formulár zmluvy o predaji materiálu (TMC) a ako príklad si môžete stiahnuť vyplnený vzor zmluvy o predaji stavebného materiálu.

Všetky vzorky a formuláre sú prezentované vo formáte doc a sú k dispozícii na stiahnutie zadarmo! Odkazy na stiahnutie sú na konci článku.

Na poznámku! Ponúkame na stiahnutie aj vzor zmluvy o predaji zariadenia - stiahnuť. nábytok - sťahovanie, tovar - sťahovanie.

Evidencia nákupu a predaja stavebného materiálu

Formulár zmluvy o predaji materiálu je možné uzavrieť medzi fyzickými aj právnickými osobami.

Formulár musí obsahovať:

Hlavná časť formulára zmluvy by mala obsahovať:

1. Predmetom zákazky je stavebný materiál. Sortiment, komponenty a množstvo stavebných materiálov sú spravidla uvedené v prílohe alebo v špecifikácii zmluvy, ktoré sú vyhotovené a podpísané pre samostatnú dávku tovaru.
2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Tu je potrebné uviesť podmienky, adresu dodania stavebných materiálov, podmienky podpísania aktu o prevzatí a odovzdaní stavebných materiálov. povinnosť pre predávajúceho odovzdať materiály zodpovedajúcej kvalitatívnym podmienkam na realizáciu vykládky.
3. Cena stavebných materiálov a postup ich úhrady. Ak strany pracujú na predplatenom základe, potom by do tohto odseku mali byť zahrnuté aj všetky jeho podmienky. Uvádza sa typ platby: bezhotovostná platba alebo hotovosť.
4. Zodpovednosť strán. Tu sú nasledujúce body:

1. Okolnosti vyššej moci. Ide o takzvanú vyššiu moc. Je potrebné uviesť, že doklad vydaný príslušným oprávneným orgánom bude uspokojivým potvrdením existencie a trvania vplyvu okolností vyššej moci a existenciu takýchto okolností bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.
2. Zmluvný čas. Obvyklá doba platnosti zmluvy je odo dňa jej podpisu až do splnenia svojich záväzkov zmluvnými stranami.
3. Dodatočné podmienky. Tu je potrebné uviesť, že všetky vzniknuté spory sa riešia rokovaním, ak to nie je možné, akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy nadobúdajú platnosť na súde až po ich podpísaní oboma zmluvnými stranami, počet rovnopisov zmluvy. zmluvy a ich právnej sily. Ustanovuje tiež postup pri zasielaní sprievodných dokladov (kópie osvedčení o stavebných materiáloch, nákladný list, nákladný list) a právo previesť zmluvnými stranami svoje práva a povinnosti na tretie osoby.
4. Oficiálne alebo skutočné adresy, kontaktné čísla a platobné údaje strán.
5. Podpisy a pečiatky zmluvných strán kúpnej zmluvy na všetkých jej vyhotoveniach.

Tu sú hlavné body, ktoré by mala obsahovať štandardná zmluva o predaji stavebného materiálu. Samozrejme, právne kompetentne vyhotovená zmluva je silným nástrojom v boji proti niekedy nepoctivým protistranám v podnikateľskom sektore, ako aj v prípade sporov rôzneho druhu.

Pri nákupe (realizácii) šarže stavebných materiálov sa netreba spoliehať na poctivosť predajcu. Kúpnu zmluvu je potrebné vypracovať písomne, kde sa prerokujú všetky dôležité body. To ochráni strany a zníži riziko nesplatenia na minimum.

• výšku pokút a penále, ktoré Predávajúci kupujúcemu uhrádza za oneskorené dodanie stavebného materiálu;
• zodpovednosť za nedodanie tovaru;
• výšku pokút a penále v prípade omeškania s platbou za tovar (platí Kupujúci Predávajúcemu).

• občianske nepokoje, vojenské operácie na území transakcie;
• blokáda, epidémia;
• prírodné katastrofy (požiar, zemetrasenie, povodeň);
• vládne nariadenia a uznesenia;
• embargo atď.

Pri zostavovaní zmluvy o predaji stavebného materiálu by ste mali premyslieť všetky podrobnosti. V každom prípade je dôležité opísať zodpovednosť strán a jasne uviesť percento sankcie v prípade porušenia dohody.

Zmluva na dodávku stavebného materiálu- rôzne stavebné materiály a komponenty spojené s dodávkou. Príklad tejto zmluvy si môžete stiahnuť v našom článku. Tento dokument upravuje vzťah medzi dodávateľom stavebných materiálov a kupujúcim.

Informácie, ktoré sú zaznamenané v zmluve o dodávke stavebného materiálu

• nomenklatúra všetkých produktov;
• Objemy všetkých produktov;
• Čas, v ktorom musia byť stavebné materiály dodané kupujúcemu;
• Harmonogramy dodávok.

Povinnosti kupujúceho:

1. prijímanie stavebných materiálov;
2. včasné platby za stavebné materiály;
3. včasné platby za služby;
4. vráťte nádobu včas.

Video lekcia. Zmluva na dodávku stavebného materiálu / výrobkov / zariadení: čo potrebujete vedieť?

Dôležité podmienky pre vypracovanie zmluvy na dodávku stavebného materiálu

Každá zmluva o dodávke musí obsahovať základné podmienky. Znamenajú:

Objednávka dodania produktov. Toto je nevyhnutná podstatná podmienka tejto zmluvy. Kupujúci je povinný včas doručiť sprostredkovateľovi špecifikácie všetkých stavebných materiálov v lehote nepresahujúcej termín dodania uvedený v zmluve.

Nainštalované harmonogram. Všetky dodávky sa uskutočňujú centrálne podľa harmonogramu, na ktorom sa dohodli všetky strany. Tento harmonogram zostavuje kupujúci a poskytuje ho niekoľko dní pred dohodnutým doručením.

V prípade, že dodávateľ nevznesie námietky voči harmonogramu, podľa ktorého budú dodávky realizované, potom sa harmonogram považuje za platný.

Ďalšie podmienky sú postup pri výpočte a určení ceny zákazky. Tieto podmienky však majú zmysel len v špecifických situáciách, a to vtedy, keď kupujúci aj dodávateľ s týmito podmienkami súhlasili.

Ďalšou podmienkou je popis produktu(stavebné materiály). Mal by zahŕňať:

• kvalita dodávaných stavebných materiálov;
• kontajner, v ktorom sa tovar dodáva;
• rozsah.

Ďalšou dôležitou podmienkou zahrnutou v zmluve je podmienky a poradie dodania a objednávky, podľa ktorého platba.

V zmluve môžu byť uvedené aj ďalšie podmienky.

Ďalšie podmienky sú:

• Zmluvný čas
• Obdobia, na ktoré sú záruky platné
• Oblasti zodpovednosti osôb uzatvárajúcich zmluvu
• Časové obdobie, po ktorom vlastníctvo prechádza z jednej strany na druhú
• poistenie

V prípade nedodržania aspoň jednej z vyššie uvedených podmienok je zmluva automaticky uznaná ako neaktívna, neplatná.

Vzor zmluvy na dodávku stavebného materiálu (prvá strana)

Špecifiká zmluvy na dodávku stavebného materiálu

Zvláštnosťou tejto dohody je, že ku každému dodanému stavebnému materiálu musí byť pripojený certifikát so špecifickými SNIP a GOST.

Charakteristiky tohto typu zmluvy sú nasledovné:

• Zmluva je vyhotovená písomne, na oboch stranách: pre dodávateľa aj pre kupujúceho.
• Dohoda je veľká. Je to spôsobené zložitou štruktúrou ekonomických vzťahov (prijímanie stavebných materiálov, komponentov atď.)

Užitočné informácie týkajúce sa uzatvárania tohto typu zmluvy

• Tento typ zmluvy je možné uzavrieť len so súkromným podnikateľom alebo obchodnou organizáciou, ktorá pôsobí ako dodávateľ. Ak je dodávateľom nezisková organizácia, potom je potrebné starostlivo preštudovať celý balík zakladajúcich dokumentov. Mali by spomenúť možnosť tejto organizácie pôsobiť ako dodávateľ.
• Pri uzatváraní zmluvy je veľmi dôležité uviesť v samotnom dokumente alebo v špecifikácii názvy stavebných materiálov, ich objem, sortiment a cenu.
• Je dôležité, aby sa zmluvné podmienky a dodávka stavebného materiálu nezhodovali. Preto musí dokument špecifikovať harmonogram dodávky, preberací postup a podmienky servisu stavebných materiálov po predaji. Tieto doložky sú potrebné, pretože uľahčia riešenie sporov, ak vzniknú medzi stranami zúčastnenými na transakcii.
• V dokumente musia byť pred sebou uvedené oblasti zodpovednosti dodávateľa a kupujúceho.

Stiahnite si zmluvu na dodávku stavebného materiálu. Formulár

Pri obchodoch na predaj stavebného materiálu je medzi zmluvnými stranami podpísaná zmluva, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje previesť stavebné materiály kupujúcemu za vopred stanovenú cenu. Nižšie vám ponúkame zoznam hlavných bodov, ktoré by mala táto zmluva obsahovať. Okrem toho si tu môžete stiahnuť štandardný formulár zmluvy o predaji materiálu (TMC) a ako príklad si môžete stiahnuť vyplnený vzor zmluvy o predaji stavebného materiálu.

Na poznámku! Ponúkame na stiahnutie aj vzor zmluvy o predaji zariadenia →, nábytku → stiahnutie, tovaru →.

Vlastnosti vykonávania zmluvy

Formulár zmluvy o predaji materiálu je možné uzavrieť medzi fyzickými aj právnickými osobami.

Formulár musí obsahovať:

• Dátum registrácie;
• Miesto podpisu;
• Podrobnosti o stranách označovaných ako „Predávajúci“ a „Kupujúci“ s uvedením priezviska, mena a priezviska jednotlivcov, ich pasových údajov, registračných adries. Ak je stranami alebo jednou zo strán právnická osoba, uvádza sa názov organizácie, v ktorej osobe koná a na základe ktorej koná. Môže to byť generálny riaditeľ alebo jeho zástupca, ako aj iná poverená osoba.

Hlavná časť formulára zmluvy by mala obsahovať:

1. Predmetom zákazky je stavebný materiál. Sortiment, komponenty a množstvo stavebných materiálov sú spravidla uvedené v prílohe alebo v špecifikácii zmluvy, ktoré sú vyhotovené a podpísané pre samostatnú dávku tovaru.
2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Tu je potrebné uviesť podmienky, adresu dodania stavebných materiálov, podmienky podpisu, povinnosť predávajúceho odovzdať materiály správnej kvality; podmienky vykládky.
3. Cena stavebných materiálov a postup ich úhrady. Ak strany pracujú na predplatenom základe, potom by do tohto odseku mali byť zahrnuté aj všetky jeho podmienky. Uvádza sa typ platby: bezhotovostná platba alebo hotovosť.
4. Zodpovednosť strán. Tu sú nasledujúce body:

• výška pokút, prepadnutie v prípade nesprávneho plnenia záväzkov stranami;
• konania strán v prípade porušenia dodávky stanoveného sortimentu tovaru (v tomto prípade stavebného materiálu);
• postup zisťovania chybných materiálov v dávke;
• úkony kupujúceho v prípade zistenia prebytkov alebo nedostatkov nakúpených stavebných materiálov;
• postup pri rozdeľovaní nákladov na výmenu alebo dodatočnú dodávku stavebného materiálu.

1. Okolnosti vyššej moci. Ide o takzvanú vyššiu moc. Je potrebné uviesť, že doklad vydaný príslušným oprávneným orgánom bude uspokojivým potvrdením existencie a trvania vplyvu okolností vyššej moci a existenciu takýchto okolností bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane.
2. Zmluvný čas. Obvyklá doba platnosti zmluvy je odo dňa jej podpisu až do splnenia svojich záväzkov zmluvnými stranami.
3. Dodatočné podmienky. Tu treba uviesť, že všetky vzniknuté spory sa riešia rokovaním, ak zlyhá, súdnou cestou; akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy nadobúdajú platnosť až po ich podpísaní oboma zmluvnými stranami; počet rovnopisov zmluvy a ich právnu silu. Ustanovuje tiež postup pri zasielaní sprievodných dokladov (kópie osvedčení o stavebných materiáloch, nákladný list, nákladný list) a právo previesť zmluvnými stranami svoje práva a povinnosti na tretie osoby.
4. Oficiálne alebo skutočné adresy, kontaktné čísla a platobné údaje strán.
5. Podpisy a pečiatky zmluvných strán kúpnej zmluvy na všetkých jej vyhotoveniach.

Tu sú hlavné body, ktoré musia obsahovať stavebné materiály. Samozrejme, právne kompetentne vyhotovená zmluva je silným nástrojom v boji proti niekedy nepoctivým protistranám v podnikateľskom sektore, ako aj v prípade sporov rôzneho druhu.

Formulár kúpno-predajnej zmluvy uvedený nižšie na stiahnutie je vyhotovený v prípade, že zmluvnými stranami transakcie sú právnická osoba a fyzická osoba. Ak sa vo formulári vykonajú menšie zmeny, možno ho použiť pri registrácii nákupu a predaja stavebného materiálu medzi fyzickými osobami alebo medzi právnickými osobami.

DOHODA č. ________ Nákup a predaj stavebných materiálov ______________ „__“ ________ 20__ _____________________________________________________________________________________________________________________________ na jednej strane (Charta, nariadenia) a gr. __________________________________________________, ďalej len __ v (priezvisko, meno, priezvisko) „kupujúci“ na druhej strane uzavreli túto zmluvu nasledovne: 1. PREDLOŽENIE DOHODY. Predávajúci predáva a kupujúci nakupuje stavebný materiál v sortimente a za ceny uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 2. DOHODA SUMU A PLATOBNÝ POSTUP 2.1. Výška tejto dohody je ______________________ ___________________________ rubľov. 2.2. Všetky vyrovnania medzi stranami sa uskutočňujú iba v hotovosti. 2.3. Kalkulácie sa uskutočňujú s ___% predplatením tovaru Kupujúcim vkladom zmluvnej sumy do pokladne Predávajúceho do _______ dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 2.3. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie (útržok objednávky) alebo iný doklad o zaplatení tovaru po uhradení zmluvnej sumy do pokladne predávajúceho. 3. DOBA PLNENIA ZMLUVY 3.1 Zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpisu. 3.2.Predávajúci dodá kupujúcemu stavebný materiál špecifikovaný v prílohe č. 1 k tejto zmluve, do ____ dní odo dňa zaplatenia tovaru Kupujúcim. 4. ZODPOVEDNOSŤ STRÁN 4.1. Zmluvné strany sú zodpovedné za neplnenie a za nesprávne plnenie tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi a touto dohodou. 4.2. Za omeškanie dodávky stavebného materiálu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy predávajúci zaplatí kupujúcemu pokutu vo výške _____% zmluvnej sumy a penále vo výške _____% zmluvnej sumy za každý deň omeškania. 4.3. V prípade nedodania stavebného materiálu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu zmluvnú sumu a uhradí kupujúcemu straty, ktoré vznikli v súvislosti s infláciou, vo výške _____% ročne zo zmluvnej sumy. Možnosť: 4.3. V prípade nedodania stavebného materiálu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu zmluvnú sumu a zaplatí pokutu vo výške ___% ročne zo sumy zmluvy a penále podľa ods. 4.2. skutočná dohoda. 4.4. Za omeškanie s platbou kupujúci zaplatí predávajúcemu pokutu vo výške _____% zo zmluvnej sumy a penále vo výške _____% zmluvnej sumy za každý deň omeškania. 4.5. When supplying low-quality building materials, the Buyer has the right to demand ____________________________________ (proportionate reduction in price, ________________________________________________________________________. free elimination of defects in the goods, reimbursement of expenses _________________________________________________________________________ for the elimination of defects) within ________________________________. 5. VYŠŠIA SILA 5.1. Zmluvné strany sú oslobodené od čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzkov podľa tejto Zmluvy, ak toto nesplnenie bolo dôsledkom okolností vyššej moci, ktoré nastali po uzavretí tejto Zmluvy v dôsledku mimoriadnych udalostí, ktoré zmluvná strana nemohla predvídať ani im zabrániť primeraným spôsobom. Opatrenia. Udalosti vyššej moci zahŕňajú udalosti, ktoré účastník nemôže ovplyvniť a za ktoré nenesie zodpovednosť, ako je zemetrasenie, povodeň, požiar, ako aj štrajk, vládne nariadenia alebo nariadenia orgánov verejnej moci. 5.2. Strana odvolávajúca sa na okolnosti vyššej moci je povinná bezodkladne písomne ​​informovať druhú stranu o vzniku takýchto okolností a na požiadanie druhej zmluvnej strany je potrebné predložiť osvedčujúci doklad. Informácia musí obsahovať údaje o povahe okolností, o posúdení ich vplyvu na plnenie záväzkov zmluvnou stranou podľa tejto zmluvy ao lehote na splnenie záväzkov. 5.3. Strana, ktorá z dôvodu vyššej moci nie je schopná plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, vynaloží maximálne úsilie, aby v súlade s ustanoveniami zmluvy čo najskôr nahradila následky neplnenia záväzkov. 6. RIEŠENIE SPOROV 6.1 Všetky spory a nezhody, ktoré môžu vzniknúť pri plnení tejto zmluvy, budú strany riešené rokovaním. 6.2 Ak nie je možné vyriešiť spory rokovaním, zmluvné strany ich predložia na posúdenie rozhodcovskému súdu. Vo všetkých ostatných ohľadoch, ktoré nie sú uvedené v tejto dohode, sa strany riadia platnou legislatívou Ruskej federácie. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch kópiách, po jednom pre každú zmluvnú stranu, a má rovnakú právnu silu. 7. ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES Seller: ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Buyer: _________________________________________________ passport: _______________________________________________________________ (number, series, date and place of issue) address: ______________________________________________________________ (by registration) SIGNATURES OF THE PARTIES: SELLER BUYER _______________ ________________ m.p. (podpis)